Договор-оферта
ООО "АБСОЛЮТ", в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор изготовления и поставки полиграфической продукции (далее Договор) с любым лицом, которое отзовется на это предложение.
В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком.
Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты Заказчиком продукции Исполнителя.
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику полиграфическую продукцию (далее по тексту — Продукция).
2. Условия и сроки выполнения работ.
2.1. Заказчик подает заявку на поставку продукции путем размещения онлайн-заказа. В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции.
2.2. Переданная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении макет изготавливаемой продукции, автоматически становится для Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.
2.3. Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком, размещенными на официальном сайте Исполнителя napechatai.printing.ru
2.4. Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком.
2.5. На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции. Оплата данного счета означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора.
2.6. Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны писем и документов по электронной почты. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.
2.7. Срок изготовления продукции устанавливается Исполнителем в момент оформления заявки на сайте, и отсчитывается с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя или с момента предоставления макета, соответствующего техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, в зависимости от того, что наступит позднее.
2.8. Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.
2.9. Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет до момента передачи в печать, или если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки.
2.10. Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату,
3. Стоимость продукции и порядок расчетов.
3.1. Стоимость конкретной партии готовой продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем и не включает в себя НДС. Исполнитель применяет УСН.
3.2. При размещении заказа Заказчик оплачивает 100% стоимости продукции.
3.3. Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя путем безналичного перевода денежных средств либо оплатой банковской картой.
3.4. Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств, размер которых указан в счете, на расчетный счет Исполнителя.
4. Качество продукции.
4.1. Качество готовой продукции должно соответствовать требованиям к качеству печати, по которым работает Исполнитель.
4.2. Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим требованиям Исполнителя к макетам, размещенным на сайте napechatai.printing.ru .
5. Порядок сдачи-приемки продукции
5.1. Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии доверенности (у представителя Заказчика) или лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени Заказчика (руководитель юридического лица и иные лица в соответствии с законом).
5.2. При обнаружении каких-либо дефектов в пределах допустимых норм, обозначенных в требованиях к качеству готовой полиграфической продукции (размещены на официальном сайте Исполнителя napechatai.printing.ru ), тираж принимается Заказчиком без предъявления претензий как соответствующий допустимым критериям по качеству.
5.3. Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию или нормам печати.
5.4. Претензии по количеству и качеству продукции принимаются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момент передачи продукции Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.
6. Права и ответственность сторон.
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления продукции и ее соответствие нормам печати.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также зa нарушение Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При предоставлении Заказчиком файла с готовой версткой или готовым postscript-файлом Исполнитель не несет ответственности за предоставление Заказчиком неправильной верстки или postscript-файла, а также пропущенные символы, изображения и грамматические ошибки в предоставленных Заказчиком файлах, а также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований Исполнителя. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований вся ответственность ложится на сторону, предоставившую макет, не соответствующий техническим требованиям.
6.4. Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения Заказчиком определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.
6.6. При несоответствии готовой продукции/части готовой продукции Техническому заданию и/или при наличии дефектов в количестве, превышающем допустимый процент всех несоответствий (дефектов) в тираже, указанных в требованиях к качеству готовой полиграфической продукции, размещенных на официальном сайте Исполнителя , Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.
6.7. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 30 % стоимости такой продукции.
6.8. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % стоимости такой продукции.
6.9. В случае, если Заказчик не вывозит продукцию со склада Исполнителя после ее изготовления в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании Исполнитель хранит продукцию на собственном складе в течение 10 дней с даты изготовления. По окончании 10-дневного срока хранение осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. - 4000 руб., более 1 куб. м - 4500 руб. за каждый день хранения продукции.
6.10. Общий срок хранения продукции не может превышать 45 календарных дней с даты изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не вывезенную Заказчиком продукцию.
6.11. В случае если макет, предоставленный Заказчиком является средством массой информации (далее СМИ), то издателем является Заказчик, Ответственность за соблюдения законодательства РФ о СМИ несет Заказчик (в том числе регистрация СМИ, направление обязательных экземпляров и т.п., осуществляется Заказчиком).
6.12. Заказчик возмещает Исполнителю понесенные убытки, в случае привлечения Исполнителя к ответственности за несоблюдения законодательства РФ, указанного в п. 6.11 настоящего Договора, в течении трех дней с момента выставления претензии.
6.13. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Москвы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. B случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.
8. Действие оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу napechatai.printing.ru и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. Договора адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.
8.3. Заказчик производит Акцепт оферты посредством оплаты Счета, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
8.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнении Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости продукции и поставки Исполнителем продукции в объеме, соответствующем заявке, либо
б) до момента расторжения Договора.
8.5. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
9. Прочие условия
9.1. Не вступая в противоречия с условиями оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего документа, равного по юридической силе настоящему Договору-оферте. Такой Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока его действия.
9.2. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются за их надлежащим исполнением.
9.3. По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора.
9.4. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом путем публикации измененных данных на сайте napechatai.printing.ru .
9.5. Производя акцепт настоящей оферты путем оплаты счета Исполнителя, Заказчик соглашается с техническими требованиями и требованиями к качеству готовой полиграфической продукции Исполнителя, размещенными на официальном сайте Исполнителя napechatai.printing.ru .
9.6. Исполнитель имеет право использовать изображения (фотографии) готовой продукции Заказчика в рекламных целях, в том числе, но не ограничиваясь этим, размещая такие изображения на своем сайте, в печатной продукции.
ООО "АБСОЛЮТ"
125367, город Москва, Полесский пр-д, д. 16 стр. 1
ИНН 7733331045